Проект Государственного контракта
на выполнение
работ для государственных нужд
г. Псков «____»_ноября___2009 г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (далее Псковстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Калистратовой Галины Евгеньевны, действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________ , действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт.
Основанием
для заключения настоящего Государственного контракта являются::
-
приказ Псковстата от 02.11.2009г. №103.
- решение Единой комиссии по выбору победителя по результатам процедуры размещения Заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от _______ № _____________, извещение № __________).
Статья 1.
Предмет Государственного контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется
выполнить для Заказчика работы по монтажу и пуско-наладке СКС в кабинете №21
первого этажа и в кабинетах №№31,32,33 второго этажа(далее работы) в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Государственному
контракту) по адресу: 180000, г.Псков,
ул.Карла Маркса, д.15 в срок до 15 декабря 2009 года.
1.2. Выполненные работы должны соответствовать
Спецификации[1].
Статья
2. Стоимость Государственного контракта
2.1. Стоимость настоящего Государственного
контракта по итогам запроса котировок составляет _____ рублей, включая НДС 18%,
что составляет __________ рублей.
2.2. Выполнение настоящего Государственного контракта осуществляется Исполнителем по ценам, предложенным в своей котировочной заявке и включающим расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Выполненные работы оплачиваются
из средств федерального бюджета на 2009 год (раздел
01, подраздел 14, целевые статьи 1006200 и 0012700, вид расходов 012, операция
сектора государственного управления 226).
Статья 3. Порядок оплаты выполненных работ
3.1. Оплата работ по настоящему
Государственному контракту осуществляется Заказчиком после подписания
двухстороннего Акта сдачи – приемки работ между Заказчиком и Исполнителем в
течение 5 (Пяти) банковских дней на основании счета, выставленного Исполнителем.
Статья
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Приемка работ Заказчиком осуществляется
по акту, подписанному Исполнителем и Заказчиком. Акт должен быть оформлен в
двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
4.2. Приемку выполненных
работ от лица Заказчика осуществляет начальник отдела информационных ресурсов и
технологий. Заказчиком проводится проверка качества выполненных работ по
монтажу и пуско-наладке СКС в кабинете №21 первого этажа и в кабинетах
№№31,32,33 второго этажа в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1
к настоящему Государственному контракту). После завершения
работ и проверки работоспособности Исполнитель представляет Заказчику Акт
сдачи-приемки выполненных работ, счет – фактуру
и счет на оплату.
4.3.
Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения Акта
сдачи-приемки выполненных работ и
отчетных документов, указанных в п. 4.1. настоящего Государственного контракта,
обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных
работ.
4.4. В
случае мотивированного отказа Заказчика, Исполнителю направляется в письменном
виде перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Акт сдачи-приемки выполненных
работ подписывается в этом случае после устранения
замечаний.
4.5. Право подписи Актов сдачи-приемки выполненных работ от лица Заказчика предоставляется начальнику отдела информационных ресурсов и технологий.
Статья
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить работы по монтажу и пуско-наладке СКС
в кабинете №21 первого этажа и в кабинетах №№31,32,33 второго этажа в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Государственному контракту).по адресу: 180000, г.Псков, ул.Карла Маркса, д.15,
в срок до 15 декабря 2009 года.
5.1.2. Своими
силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения выполнения настоящего
Государственного контракта, в срок по согласованию с Заказчиком.
5.1.3. Обеспечить гарантию работы по монтажу и пуско-наладке СКС в
кабинете №21 первого этажа и в кабинетах №№31,32,33 второго этажа в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Государственному контракту).в течение
12 месяцев со дня подписания Исполнителем и Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных
работ.
5.2.
Заказчик обязан:
5.2.1. Оплатить
выполненные работы в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего Государственного
контракта.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить
работы по настоящему Государственному
контракту.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1.
В случае досрочного выполнения работ принять и оплатить их.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1.
В случае просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Государственным контрактом срока исполнения
обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от стоимости неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
по настоящему Государственному контракту произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
Указанная
в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из соответствующего
платежа Исполнителю за выполненные работы и отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ или из
обеспечения исполнения настоящего Государственного контракта, предоставленного Исполнителем
в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Государственного контракта.
При
задержке выполнения работ более чем на 10 (Десять) календарных дней, или выполнения
обязательств Исполнителем на низком качественном уровне, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Государственный контракт.
6.2. При расторжении Государственного контракта по инициативе или по
вине Исполнителя, Заказчику должны быть в недельный срок после
оформления расторжения компенсированы понесенные расходы. Кроме того, Заказчик
вправе взимать штраф в размере 25% (Двадцати пяти процентов) от цены невыполненных работ по настоящему
Государственному контракту.
6.3. При расторжении Государственного контракта по инициативе Заказчика
(кроме причин, вызванных ненадлежащим
выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Государственному
контракту), Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после оформления
расторжения производит взаиморасчеты с Исполнителем
с учетом стоимости выполненных работ до даты оформления расторжения
Государственного контракта и подтвержденного финансовыми документами. Приемка выполненных
работ оформляется в соответствии со статьей 4 настоящего Государственного
контракта.
6.4. За
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Государственному
контракту Стороны несут ответственность в размере причиненного ущерба.
6.5. В случае
просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Государственному контракту
Исполнитель вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Государственным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Государственным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата Исполнителем
штрафа, неустойки и (или) применение к нему иных мер ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых им по настоящему
Государственному контракту обязательств не освобождает Исполнителя
от выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
Статья 7. Изменение и расторжение Государственного
контракта
7.1. Изменения в настоящий Государственный контракт
вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
7.2. Государственный контракт может быть расторгнут по
соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
Статья 8. Обстоятельства
непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. Исполнение обязательств Сторон
соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их
последствий. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента
по настоящему Государственному контракту, не позднее 3 (Три) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, о
невозможности исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Государственному контракту.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше
одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Государственному контракту, предупредив другую
Сторону о расторжении Государственного контракта за две недели и согласовав с
ней все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия
из равного количества представителей Сторон.
Статья 9. Срок действия
Государственного контракта
9.1 Начало срока действия настоящего Государственного контракта – с
момента подписания обеими Сторонами настоящего Государственного контракта.
9.2. Окончание срока действия настоящего Государственного контракта –
15 декабря
9.3. Условия настоящего Государственного контракта применяются к
отношениям Сторон, возникшим до заключения настоящего Государственного
контракта, с момента определения Исполнителя.
Статья 10.
Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, вытекающих из настоящего
Государственного контракта или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению
их путем переговоров между собой.
10.2. Если Сторонам не удастся
разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут
решаться в Арбитражном суде г. Пскова, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 11. Прочие условия Государственного
контракта
11.1. В случае изменения
юридического статуса Заказчика или Исполнителя их обязательства по настоящему
Государственному контракту переходят к их
правопреемникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае структурных изменений у Заказчика
обязательства переходят к его правопреемнику.
11.3. Стороны обязуются
обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Государственного
контракта.
11.4. Настоящий
Государственный контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
11.5. К Государственному
контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
1). Техническое задание
(Приложение №1 к государственному контракту).
Статья 12. Юридические адреса, банковские
реквизиты Сторон
|
|
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Псковской области |
|
Адрес: |
Адрес: 180000 г.Псков, ул. К.Маркса, 15 |
|
Банковские реквизиты: |
Банковские реквизиты: ИНН 6027086310 КПП 602701001 л/с 03571391880 Сч.40105810500000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области, г.Псков |
|
Телефон (факс): |
Телефон (факс): 66-26-91 |
|
|
Руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Псковской области |
|
_______________________ |
______________________ Г.Е.Калистратова |
|
«_____»_____________________ 2009 г. |
«_____»_______________________2009г. |
Приложение 1
к государственному контракту
Техническое
задание
на монтаж
и пуско-наладку структурированной кабельной системы (СКС)
1.Основание для выполнения работ
Приказ
Псковстата от 02.11.2009 г. №103 «Об
организации и проведении закупки продукции с применением способа запроса
котировки цен».
2.Заказчик
Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области
Адрес:
Россия,
e-mail:oblstat@ellink.ru
3.Цель услуги
Для
подключения сетевого и вычислительного оборудования в новую серверную в
Псковстате необходимо провести работы по монтажу и пуско-наладке (СКС) в 21
кабинете первого этажа и 31,32,33 кабинетах второго этажа. Для этого:
-организовать
17 рабочих мест после ремонтных работ в кабинетах 31, 32, 33 и кабинете 21,
согласно приложению к Техническому заданию (ТЗ);
-осуществить
демонтаж/перенос/установку сетевого и вычислительного оборудования из каб.21 в
каб.27;
-увеличить скорость
обмена информацией в сети ЛВС путем установки коммутирующего модуля WS-XG148A-GE-TX.
4.Требования к выполняемой работе
Все работы
должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и соответствующими ГОСТ и СНиП. При
оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности,
правила техники безопасности и охраны труда, правила внутреннего распорядка.
Для
организации 15 рабочих мест в кабинетах 31, 32 необходимо полностью заменить
существующие информационные розетки. Каждое рабочее место должно быть оснащено
одной двух портовой информационной розеткой с внешним интерфейсом RJ-45
категории 5е (с возможностью подключения как к ЛВС, так и телефонии), двумя
электрическими розетками сети выделенного электропитания и одной электрической
розеткой бытового электропитания. Розетки сети гарантированного электропитания
должны быть подключены через автоматы дифференциального тока.
Розетки гарантированного электропитания
должны быть выделены цветом (лицевая панель должна быть изготовлена из
материала красного или оранжевого цвета), иметь предупреждающую надпись и иметь
устройство, исключающее несанкционированное включение электроприборов, не
предназначенное для обеспечения работоспособности ЛВС объекта.
Прокладку сигнальных и электрических
кабелей внутри помещений следует выполнить в коробах сечением 110х50 мм, белого
цвета. Кабель-каналы должны иметь сепаратор для разделения информационных и электропитающих
кабелей. Информационные розетки и электрические розетки должны быть
смонтированы непосредственно в коробе. Кабели от коммутационного шкафа до
рабочих мест должны быть непрерывны (без сращивания и вставок любого рода) и
иметь запас длины не менее
Модернизация
СКС в 20 и 24 кабинетах предусматривает перенос кросс-панели из каб.21 и
установки ее в коммутационный шкаф каб.27, соединение кабелем кросс-панели и
рабочих розеток, доукомплектовку 20 одно портовых розеток до двух портовых.
Ввод кабелей в коммутационный шкаф предусмотреть снизу. При прокладке кабелей
через перекрытия использовать имеющиеся металлические закладные трубы. Для
обеспечения соответствия нормам СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
и иным соответствующим нормативным документам, предусмотреть заделку
подготовленных проемов в межэтажных перекрытиях после завершения прокладки
кабелей огнестойким материалом.
Для
увеличения производительность Ethernet
интерфейса центрального коммутатора установить коммутирующий модуль WS-XG148A-GE-TX на 48 портов с гигабитными интерфейсами под медную
среду передачи с разъемами RJ-45 в
коммутатор Cisco 6506,
который находится в монтажном шкафу кабинета 27. Доукомплектовать
коммутационный шкаф каб. 27 патч–кордами RJ-45 – RJ-45 , длиной
Обеспечение работ оборудованием и материалами осуществляется исполнителем.
Все вновь
монтируемые и модернизируемые рабочие места должны быть проверены анализатором
кабельных сетей с выдачей соответствующих протоколов заказчику.
Все
оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), должны
быть сертифицированы и обеспечены всеми необходимыми нормативно-техническими
документами, также перечислены их производители и поставщики.
5.Сроки выполнения работ
Работы
выполняются с момента подписания Государственного контракта.
Окончание
работ 15 декабря 2009 года.
6.Общие требования к исполнителю
Исполнитель
должен иметь лицензии на право выполнять работы по монтажу СКС, ЛВС,
компьютерных, телефонных и электрических коммуникаций.
7.Лимитная стоимость работ
Максимальная
стоимость работ 495 000 рублей.
8.Порядок сдачи-приемки работ
По
завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт о приемке выполненных
работ.
9.Гарантийные требования
Гарантия на
работу означает, что в течение гарантийного срока все работы по устранению
неисправностей и дефектов в СКС и ЛВС, возникшие по вине производителя компонентов
ЛВС и СКС или исполнителя, будут устранены за счет компании-производителя или
исполнителя соответственно.
Срок
гарантии на работу должен быть не менее 12 месяцев.
Приложение1:
Схема расположения рабочих мест в каб.31,32 и 33.
Приложение2:
Схема расположения рабочих мест в каб.21.
Приложение3:
Спецификация
Начальник
ОИРиТ
Н.И.Агафонова
Приложение 3
к техническому заданию
|
№ п/п |
Перечень материалов и работ |
Ед.изм. |
Произво- дитель |
Кол-во постав- ляемого товара |
Цена за ед. товара*, включая НДС |
Общая стоимость товара*, включая НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего:
*включает расходы Поставщика на приобретение материалов, их поставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, гарантию работ в течение 12 месяцев, а также налоги, пошлины, другие обязательные платежи и сборы.